在商业建设和工程项目中，发包人(通常是项目的业主或投资者)和承包人(负责实际施工的建筑公司或承包商)之间的合作关系至关重要。然而，当发包人未能按照合同约定及时支付工程款时，承包人可能会面临资金短缺，甚至不得不选择停工。这种情况不仅影响工程进度，还可能给承包人带来严重的经济损失。本文将探讨发包人未及时支付工程款导致承包人停工时，承包人应如何维权。

　　一、法律依据

　　承包人在面对发包人拖欠工程款导致停工的情况时，可以依据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释来维护自己的合法权益。特别是《民法典》第五百七十七条、第五百七十八条和第八百零七条等条款，为承包人提供了明确的法律支持。

　　第五百七十七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

　　第五百七十八条：当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

　　第八百零七条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

　　二、维权步骤

　　催告与证据收集

　　承包人在决定停工前，必须先向发包人发出书面催款函，明确告知其拖欠工程款的情况，并要求在合理期限内支付。这一步骤不仅符合法律程序，也是后续维权的重要证据。同时，承包人应全面收集与合同、工程进度、付款记录等相关的证据材料，以备不时之需。

　　停工与通知

　　如果发包人在催告期限内仍未支付工程款，承包人有权选择停工，并书面通知发包人及工程师。停工通知应明确说明停工的原因、时间及可能的影响，同时要求发包人承担由此产生的工期延误和增加的费用。

　　主张权利

　　停工后，承包人可以依法主张以下权利：

　　欠付工程款利息：根据合同约定或法律规定，要求发包人支付拖欠工程款的利息。

　　赔偿损失：要求发包人赔偿因停工造成的窝工、机械闲置、材料积压等损失。

　　解除合同：如果发包人长期拖欠工程款，严重影响工程进度和承包人的合法权益，承包人有权解除合同，并要求发包人支付已完成工程的价款及赔偿损失。

　　优先受偿权：根据《民法典》第八百零七条，承包人可以就未支付的工程款，请求人民法院将工程折价或拍卖，并优先受偿。

　　法律途径

　　如果协商无果，承包人可以向人民法院提起诉讼，要求发包人承担违约责任并支付工程款。在提起诉讼前，承包人应确保所有证据材料齐全、充分，并准备好起诉状及相关法律文件。同时，承包人应注意诉讼时效，确保在知道或应当知道权利受到损害之日起三年内提起诉讼。

　　三、案例借鉴

　　在实际案例中，承包人通过法律途径成功维权的情况并不罕见。例如，在某建设工程施工合同纠纷案中，承包人因发包人拖欠工程款而停工，并依法提起诉讼。法院最终判决发包人支付拖欠的工程款、利息及赔偿损失，同时支持了承包人关于优先受偿权的请求。这一案例为承包人提供了宝贵的维权经验和法律支持。

　　四、结论

　　发包人未及时支付工程款导致承包人停工时，承包人应依法维权，确保自己的合法权益不受侵害。通过催告、停工、主张权利及法律途径等步骤，承包人可以有效地维护自己的利益，并促使发包人履行支付工程款的义务。同时，承包人在整个维权过程中应保持冷静、理性，确保所有行为符合法律法规的要求。